网上直播庭审，公开审判过程，展现法官风采，普及法律知识。各位网友，大家好，我是此次庭审直播的主持人张夫贵，很高兴再次与大家一起参与网上直播庭审活动。

即将开庭审理的是一起“定制屋面板已生产 合同难履行谁担责”的纠纷，欢迎大家关注。

接下来我为大家介绍一下案件的主要情况。
原告北京某彩钢钢结构工程有限公司诉称，2009年9月19日，我公司与被告北京某汽车技术服务有限公司签订了《建筑工程施工合同》，约定我公司为被告业务大厅制作、安装钢结构、屋面板等工程。工程建筑面积为800平方米，由我公司包工包料，总造价为289 731.7元。合同签订后，被告分两次共给付我公司130 379.26元。根据合同约定，我公司已按进度将钢结构安装完毕，并将屋面岩棉板生产出来，但被告迟迟未支付相应的工程进度款。后我公司得知，被告所建工程未按国家规定办理相关手续，属于违章建筑，必须拆除，在我公司多次催促履行合同的情况下，被告于2009年11月28日出具停工通知书。现该工程已被拆除，我公司要求被告给付已发生的钢结构材料费及安装费58 814.82元，已生产的屋面岩棉板材料款86 037.12元，并及时将屋面板材料从我公司提走。

被告北京某汽车技术服务有限公司辩称：对原告已经给我公司安装的主结构、系杆、螺栓、2.5钢板等材料、安装费用我公司同意给付。但现在由于政府政策原因致使工程被拆，合同暂时无法继续履行，今年十一以后我公司愿意继续履行与原告的合同，故不同意原告的诉讼请求。

原被告均已到庭，庭审马上开始。

宣布法庭纪律
一、未经法庭许可不准录音、录像和摄影。
二、不准随意走动和进入审判区，不得随意退场。
三、不准鼓掌、喧哗、吵闹和实施其他妨害审判活动的行为。
四、未经审判长许可，不准发言提问。
五、不准吸烟和随地吐痰，旁听人员如对法庭审判活动有意见，可在休庭后口头或书面向法院提出。
六、携带通讯工具的请关机。
七、对违反法庭纪律的，审判人员可以口头警告、训诫，也可以没收录音、录像和摄影器材，责令退出法庭或予以罚款拘留。
八、对哄闹法庭、侮辱、诽谤、威胁、殴打审判人员等严重扰乱法庭秩序的人员，依法追究刑事责任。情节较轻的予以罚款、拘留。

核对当事人身份。

北京某彩钢钢结构工程有限公司，住所地北京市顺义区高丽营镇某路*号。
法定代表人李某，董事长。

夏某，女，1982年*月*日出生，汉族，北京某彩钢制品有限公司法律顾问，住北京某彩钢制品有限公司单位宿舍。
滕某，男，1958年*月*日出生，汉族，北京某彩钢制品有限公司业务代表，住北京某彩钢制品有限公司单位宿舍。

北京某汽车技术服务有限公司，住所地北京市朝阳区东郊农场后院北京市汽车油箱厂院内。
法定代表人刘某，总经理

张某，女，1982年*月*日出生，土家族，北京某汽车技术服务有限公司采购本部经理，住该单位。
栗某，男，1985年*月*日出生，汉族，北京某汽车技术服务有限公司运营本部副经理，住该单位。

当事人对双方出庭人员有无异议。

无异议。

本案原、被告向法庭报告的内容与向本院提交的诉讼主体资格证明及授权委托书相一致，双方当事人及诉讼参加人出庭资格符合法律规定，可以参加本案诉讼。现在开庭，北京市顺义区人民法院今天公开开庭审理原告北京某彩钢钢结构工程有限公司诉被告北京某汽车技术服务有限公司建设工程合同纠纷一案，本案适用简易程序，依法由顺义区人员法院审判员魏志坚独任审判，书记员池红艳担任法庭记录。

下面宣布双方当事人在法庭上享有的诉讼权利与应尽的诉讼义务：
诉讼权利有：（1）申请回避的权利；
（2）提出新证据的权利：
（3）进行辩论，请求法庭予以调解的权利；
（4）原告有放弃，变更，增加诉讼请求的权利，被告有对本诉进行反驳及反诉的权利；
（5）最后陈述的权利；
诉讼义务有：（1）听从法庭指挥，遵守法庭纪律的义务；
（2）如实陈述事实的义务；
（3）依法行使诉讼的义务。

双方当事人是否听清楚了，是否申请回避？

不申请。

下面开始法庭调查，由原告宣读起诉状。

2009年9月19日，我公司与被告北京某汽车技术服务有限公司签订了《建筑工程施工合同》，约定我公司为被告业务大厅制作、安装钢结构、屋面板等工程。工程建筑面积为800平方米，由我公司包工包料，总造价为289 731.7元。合同签订后，被告分两次共给付我公司130 379.26元。根据合同约定，我公司已按进度将钢结构安装完毕，并将屋面岩棉板生产出来，但被告迟迟未支付相应的工程进度款。后我公司得知，被告所建工程未按国家规定办理相关手续，属于违章建筑，必须拆除，在我公司多次催促履行合同的情况下，被告于2009年11月28日出具停工通知书。现该工程已被拆除，我公司要求被告给付已发生的钢结构材料费及安装费58 814.82元，已生产的屋面岩棉板材料款86 037.12元，并及时将屋面板材料从我公司提走。

原告方向法庭明确一下，你方各项诉讼请求及依据是什么。

第一项请求要求给付工程款58814.82元，根据建筑工程施工合同，对方已付了两次工程款，两次一次共付了130379.26元，第一笔43459.75元，09年9月19日的转账支票。第二次付款86959.51。现在钢结构已经做完了，一部分已经安装完毕的，包括生产成本和安装费用。第二项请求为要求给付屋面板材料费86037.12元。

已经安装完毕的是多少钱。

合同是整个工程，包括安装、生产费用、运输费等，屋面板材料费73600元，安装费12000元。

原告方你方应明确你方现在主张的请求是如何计算的。

我方提交的证据材料中有详细的计算方法。

被告针对原告的起诉答辩。

付款的方式，原合同第4条有明确的约定，我方主张按照合同约定付款。合同第一项、第二项我方已经支付，第三项屋面板进场往后就没有支付，因为材料不能进场，合同不具备履行条件。

现在合同不具备履行的原因是什么。

国家政策有关原因不让施工，房东原是砖混房子，让我方改建，但批准改建的手续没有批下来，城管要求停止施工。

开工手续现在办了吗。

正在协商解决，正在办。

其他意见还有吗。

没有了。

涉诉工程是建彩钢房吗？

墙体有一部分是砖混，其他是彩钢。

墙体部分用的是砖混，部分用的是玻璃，我方安装的是彩钢，墙体柱子和房顶是我方负责。除了屋面板没安装外，我方的合同义务已经履行完毕。我方不同意继续履行合同，要求解除。

下面开始质证，首先由原告方出示证据。

证据1，2009年9月签订的《建设工程施工合同》及预算表，合同中含有报价单，根据合同以及预算表，我方包工包料。证据2，京顺达公司预付款收据。证据3，施工停工通知，对方给我方的通知，对方没有按照合同约定给付款项，我方催要工程款，对方给我方的停工通知，说明对方是违法建筑被拆除了。

证据4，钢结构工程报告，证明我方第一项诉讼请求的计算依据，是已经完成并安装的部分。证据5，工程现场报告，证明双方根据合同约定，工程的工期是09年9月19日到09年10月9日，我方按照原工期全部进场，但由于对方土建不合格，导致我方延误工，我方保留追究的权利。证据6，收据2张。证据7，构建明细表，证明材料符合要求，有了明细才能出厂。

证据8，公司出库单，证明我方按约履行了合同。证据9、预算表，证明报价。证据10，工程停工报告，证明我方向对方主张工程进度款时对方提交给我方的，造成原告无法按照合同进行，被迫停工，给我方造成的经济损失，每天损失每人是130元，每天5人，每天损失650元。证据11，律师函，原告方按照合同要求将钢结构安装完毕，故主张我方的诉讼请求。

补充证据1，李某出具的安装协议，证明我方已经给对方安装完毕。李有闲不是我公司正式员工，但是我公司与他有长期合作关系。补充证据2，照片3张，屋面岩面板已经生产完毕。补充证据3，李有闲出具的证明，证明他完成的部分。

被告方针对原告提交的证据，进行质证。

对证据1施工合同及预算表以及证据2停工通知真实性、关联性没有异议。对证据3，原告方算的金额没有异议，计算方法没有问题。对证据4，不认可，我方没有收到该报告，钢结构并非全部进场，由于我方土建存在问题，我方与对方商量好后才让对方进场。对证据5，我方没见过。对证据6，预付款收据及支票，没有异议。

对证据7构建明细表，我方没有收到过，我方只收到预算表，对方包工包料。对证据8出库单，我方没见过，出库单不需我方签字。对证据9认可。对证据10我方没见过，不认可。对证据11，律师函，我方记不清楚了。对补充证据1，我方没有见过。对补充证据2，我方没有见过，屋面板生产出来后，我方也没去现场看过。对补充证据3的内容我方没有异议。

原告方是否还有其他证据提交。

没有。

被告方是否有证据提交。

没有。

原告方你方诉请的第二项，根据预算表主张的是哪些内容，根据合同约定，材料运输是由谁负责。

第二项诉讼请求是屋面板的费用，即预算表第10项，14项材料的直接费用，再加上税金。

预算表第四部分安装及运输部分，钢结构安装和彩板附属费用是哪些。

除了钢结构其他是屋面板的，彩板的安装费只包括第10条，彩板安装费我方没有主张。

被告方，你方对原告方的陈述有没有意见。

没有异议。

按照合同履行，材料运输费应由谁负责。

运输由我方负责。

被告方，现在涉诉工程已经被拆除了吗。

是被拆除了。

开工手续现在办好了吗。

正在办理中。

本院于2010年3月17日向双方当事人就本案做了询问，下面向双方出示询问笔录，双方对此有无异议。

没有异议。

双方对事实还有无补充。

我方已经按照合同约定履行了义务。

我方不同意合同解除。我方与对方签订合同，我方不仅是购买材料而且是要把房屋建成。我方并没有违约，遇到不可抗力、政府原因可以导致工期顺延，现在这种情况不属于违约。

向原告释明，你方在举证期限内并未提出增加诉讼请求，你方当庭增加诉讼请求，不符合法律规定，本庭不予准许，听清了吗

听清了。

原告方提交了资质证书，是国家钢结构二级资质，对此被告有异议吗。

没有异议。

法庭调查结束，下面开始法庭辩论，根据本案事实，本庭归纳的本案争议焦点是，被告方所涉房屋未办理开工手续被相关政府部门责令拆除，在此情况下，原告方是否有权主张解除合同并给付工程款，原告方先发表辩论意见。

被告的是属于国家违章建筑，这不是不可抗力。其次双方应该按照合同中第八条，我方要求解除合同。

坚持按照合同履行。当时在补充条款中，就已经担心会碰到此种情况，所以写了这一条。

这是公司的固定格式合同，且被告方没有开工办理手续，与我方没有关系，且不应该影响到我公司与被告之间的施工内容。

我公司多次与原告方协商付款的问题。

现在法庭辩论结束，双方是否同意法庭调解？

可以协商，原则是依据我方的诉讼请求。

同意调解，屋面板的部分不同意马上支付，但是可以约定时间，原告继续施工，之后按照合同约定付款。

现在已经给我公司造成损失了，我方要求解除合同。应该重新商定合同的内容。

由于双方分歧较大，本庭不再主持调解，双方有无最后陈述？

坚持诉讼请求。

坚持答辩意见，希望与原告签订新的补充协议。

现在休庭，双方当事人阅笔录确认无误后签字。

今天的庭审就直播到这里，感谢市高级法院法宣处的姚学谦和赵岩对本次直播给予的大力支持和帮助。同时感谢担任庭审记录工作的后沙峪法庭书记员周益和网管员朱春明。本次网络直播亦得到负责拍照和传送图片的吴丽影的大力协助。今天的直播就到这里，各位网友，再见！

本直播内容不是法庭记录，不具有法律效力。