丰台法院审判大楼

法庭全景

原告方宣读起诉书

被告方进行答辩

审判员进行法庭调查

原告方向法庭出示证据材料

被告方进行质证

双方进行法庭辩论

法庭组织双方进行调解

原告方进行最后陈述
9月26日9：30，直播丰台法院审理“百万钢结构进场无款入账 分公司欠款总公司遭催讨”案
  • [主持人]：
    各位网友大家好！我是今天的直播主持人李辰，今天丰台法院将公开开庭审理北京一钢结构公司与中国某建设总公司、该公司装修分公司承揽合同纠纷一案，我们将在北京市高级人民法院的支持下，通过北京法院网、中国法院网以及丰台法院网对此次庭审进行网络直播，欢迎大家关注！
    [09:43:34]
  • [主持人]：
    在案件开始审理之前，我先简要介绍一下基本案情。
    [09:43:49]
  • [主持人]：
    北京一家钢结构公司与中国某建设总公司装修分公司签订了钢结构工程安装制作合同，为北京一科技园加工制作钢结构，但是完工后装修分公司迟迟没有支付合同款项。近日，钢结构公司将装修分公司和建设总公司一起告上法院，要求建设总公司支付拖欠的工程款335000元。
    [09:44:26]
  • [主持人]：
    钢结构公司起诉称，2007年12月6日，其与装修分公司签订北京一科技园内某建筑的钢结构工程安装制作合同，约定由钢结构公司采取包工包料的方式负责该工程的钢结构制作加工、运输、安装。合同签订后，钢结构公司按照合同约定购买原材料，加工钢结构完毕后，马上按进度进场安装。合同履行过程中，因约定钢结构量发生变化，双方还就钢结构新加工部分又签订补充合同，确定了增加额。但是2008年12月10日，钢结构公司工作履行完毕，装修分公司验收合格后却未按照合同约定支付合同进度款。
    [09:44:37]
  • [主持人]：
    钢结构公司认为，中国某建设总公司装修分公司没有法人资格，根据《公司法》规定，民事责任应由中国某建设总公司承担，因此，起诉至法院，要求中国某建设总公司立即支付欠款335000元，并支付相应的逾期付款利息。
    [09:44:48]
  • [主持人]：
    本案由丰台法院民二庭法官朱凌琳担任审判员，适用简易程序审理。
    [09:52:27]
  • [主持人]：
    庭审工作已经就绪，审判人员、书记员已经进入法庭，庭审马上就要开始了。
    [09:52:41]
  • [书记员]：
    宣读法庭纪律。
    [09:54:49]
  • [审判员]：
    核对双方当事人及诉讼代理人的身份情况
    [09:54:58]
  • [原告]：
    北京某钢结构有限公司。
    住所地 北京市怀柔区。
    法定代表人 殷某，董事长。
    委托代理人 何福生，北京市鸿博律师事务所律师。
    [ 被告一]：
    中国某建设总公司装修分公司。
    住所地 北京市丰台区。
    法定代表人 陈某，总经理。
    [ 被告二]：
    中国某建设总公司。
    住所地 北京市海淀区。
    法定代表人 刘某，总经理。
    二被告委托代理人 陈某，男，汉族，1954年出生，该公司职员，住北京市朝阳区。
    [09:57:26]
  • [审判员]：
    依据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，经本院审查，原、被告及诉讼代理人符合法律规定，准许以上当事人及诉讼代理人参加诉讼。
    [09:57:39]
  • [审判员]：
    （敲法槌）现在开庭。北京市丰台区人民法院今天在此公开开庭审理原告北京一钢结构公司与被告中国某建设总公司、中国某建设总公司装修分公司承揽合同纠纷一案，本案适用简易程序，由丰台法院民二庭法官朱凌琳独任审理，书记员赵昭担任法庭记录。
    [09:59:20]
  • [审判员]：
    下面宣读当事人在法庭上享有的诉讼权利和应尽的诉讼义务。当事人有申请回避、提供新证据、辩论、最后陈述和请求法庭调解的权利，原告有放弃、变更和增加诉讼请求的权利，被告享有对本诉提出反驳和反诉的权利。
    [09:59:36]
  • [审判员]：
    当事人遵守法庭纪律、服从法庭指挥，依法行使诉讼权利及如实陈述事实。
    [09:59:44]
  • [审判员]：
    以上宣布的诉讼权利和诉讼义务，双方听清了吗？是否申请审判员及书记员回避？
    [ 原告代理人]：
    不申请。
    [ 二被告代理人]：
    不申请。
    [10:00:10]
  • [审判员]：
    现在进行法庭调查，首先由原告陈述提起本案诉讼的事实根据、理由和具体诉讼请求。
    [ 原告代理人]：
    事实理由为，2007年12月6日，我公司与装修分公司签订北京一科技园内某建筑的钢结构工程安装制作合同，约定由钢结构公司采取包工包料的方式负责该工程的钢结构制作加工、运输、安装。合同签订后，钢结构公司按照合同约定购买原材料，加工钢结构完毕后，马上按进度进场安装。合同履行过程中，因约定钢结构量发生变化，双方还就钢结构新加工部分又签订补充合同，确定了增加额。但是2008年12月10日，钢结构公司工作履行完毕，装修分公司验收合格后却未按照合同约定支付合同进度款。
    [10:01:22]
  • [原告代理人]：
    中国某建设总公司装修分公司没有法人资格，根据《公司法》规定，民事责任应由中国某建设总公司承担，因此，起诉至法院。
    诉讼请求为，1.被告二给付原告加工安装款335000元；2.被告给付原告自2009年1月10日至判决生效之日的逾期付款利息（按银行同期贷款利率计算；3.诉讼费由被告方负担。
    [10:02:33]
  • [审判员]：
    质保金是否到期？
    [ 原告代理人]：
    起诉数额包括质保金，但质保金尚未到期。
    [10:03:03]
  • [审判员]：
    被告就原告起诉的事实进行答辩，是否二被告答辩相同。
    [ 二被告代理人]：
    相同。原告所述事实不符。原告给被告造成损失。2007年12月6日签订合同，我方要求原告执行合同工期，原告拖延工期19个月，造成我方114万损失。原告要求提前支付工程款，我方已付大概150万。我方要求原告核量，原告不交材料，使我方无法验收，不配合验收。
    [10:04:37]
  • [审判员]：
    下面进行证据举证质证，首先由原告出示证据。
    [ 原告]：
    证据1、合同，证明双方存在合同关系。
    证据2、钢结构验收会签页，证明我方已完成合同约定工作，工程合格。我给被告做的钢结构，这只是一项工作。
    证据3、2008年12月10日验收记录，证明原告将钢结构安装完毕。
    [10:05:23]
  • [审判员]：
    继续举证。
    [ 原告代理人]：
    证据4、增加施工费证据。工程款增加2万元。
    证据5、用钢量确认。219.4吨为用钢量。
    证据6、补充合同。确认双方增加264294元价款，在合同之外增加的。
    证据7、结算单。确认工程款。2009年1月10日双方确认。白某签字。章是我方先盖好，2009年7月被告盖的章并标注了话。
    [10:06:03]
  • [审判员]：
    被告查看证据原件。
    [ 二被告代理人]：
    查看完毕，对7份证据的真实性没有异议。
    [10:06:38]
  • [审判员]：
    被告质证，二被告是否统一质证？
    [ 二被告代理人]：
    统一质证。双方约定结算款等用工方批下来结算。对证据的关联性不认可
    [10:07:37]
  • [审判员]：
    被告举证。
    [ 二被告代理人]：
    证据快递单一份，要求原告配合业主验收，原告拒收退回。
    [10:08:12]
  • [审判员]：
    原告质证。
    [ 原告]：
    快递没收到过，不清楚此事。
    [ 审判员]：
    能否看出签字的拒收人姓名？
    [ 二被告代理人]：
    无法看出。
    [10:08:54]
  • [审判员]：
    配合什么结算？
    [ 二被告代理人]：
    原告施工，有些结点只有他们清楚。需要原告到用工方说明结算情况，原告就去过一次。最后决算增加的部分用工方还没批下来，钢结构增加了大概30万，没批下来。
    [10:11:52]
  • [审判员]：
    如果现在原告配合，是否可以结算？
    [ 二被告代理人]：
    还可以做，但需要衔接。
    [10:12:44]
  • [审判员]：
    何时工程完工？
    [ 原告代理人]：
    2008年12月10日全部工程完工。
    [ 二被告代理人]：
    完工时间具体我不清楚，验收记录的时间2008年12月10日我不太清楚。白某是工地工作人员，不是项目经理。
    [10:13:35]
  • [审判员]：
    原告就事实是否有补充？
    [ 原告代理人]：
    按合同约定双方已验收完毕。白某与范某签字确认注的内容，后来的四行字我们没有确认。
    [10:16:38]
  • [审判员]：
    何时签署的结算单？
    [ 二被告代理人]：
    2009年7月22日盖的章，应该是在这一日签订的所有内容。
    [10:17:04]
  • [审判员]：
    法庭调查结束，进行法庭辩论，双方发表辩论意见。
    [ 原告代理人]：
    我方已按合同履行，双方验收亦合格。结算单2009年1月10日白某签字确认，但没盖章，对标注的部分我方不认可。被告未如期给付工程款已经违约，故我方要求提前给付质保金。
    [ 二被告代理人]：
    如果是1月10日结算就不是33万了。就是7月22日双方签订的，否则原告造早找我们了。原告还应提供给我们与用工方结算的资料。
    [10:18:22]
  • [审判员]：
    法庭辩论结束，双方是否同意调解？
    [ 原告代理人]：
    同意。
    [ 二被告代理人]：
    需要征求公司意见。
    [10:18:49]
  • [审判员]：
    当事人进行最后陈述。
    [ 原告代理人]：
    坚持诉讼请求。
    [ 二被告代理人]：
    坚持答辩意见。
    [10:24:05]
  • [审判员]：
    现在休庭，双方当事人核对笔录无误后签字。
    [10:24:29]
  • [主持人]：
    今天的庭审就到这里，感谢广大网友的关注！本次直播的工作人员是赵昭。再次我们对直播人员表示感谢。直播到此结束！
    [10:24:48]
  • [声明]：
    本次庭审记录不是庭审笔录，仅供关心此次庭审的网友参考，不具有法律效力。
    [10:25:10]