网上直播庭审，公开审判过程，展现法官风采，普及法律知识。各位网友，大家好，我是此次庭审直播的主持人孙春牛，很高兴再次与大家一起参与网上直播庭审活动。

即将开庭审理的是一起“审批手续未办理项目停工 担保人被诉连带”案纠纷，欢迎大家关注。

接下来我为大家介绍一下案件的主要情况。

原告某建筑公司诉称：2008年原告与被告二某烟花爆竹公司签订建筑工程承包合同，约定由原告为其承建烟花仓库。被告一某矿产资源中心作为涉诉工程资金的担保方在合同上签字，并约定所有的工程款均通过被告二支付。合同签订后原告开始进场施工。2008年10月16日因上述工程没有规划审批手续，被责令停工，经协商工程无法继续进行。2008年10月27日原告与被告二对已完工程款进行结算，总计8 334 725元。被告二已付400万元，尚欠 4 334 725元未付，经协商未果，故诉至法院，1.判令被告二给付原告工程款4 334 725元。2.判令被告二给付原告自第二次停工（即2008年10月16日）至剩余工程款实际给付之日的警卫人员人工费，警卫人员6人，每人每月2000元。3.请求判令被告二给付原告自第二次停工（即2008年10月16日）至剩余工程款实际给付之日的剩余工程款的银行同期贷款利息。4.判令被告一对被告二的上述债务承担连带保证责任，5.判令二被告承担本案的诉讼费。

原被告均已到庭，庭审马上开始。

宣布法庭纪律
一、未经法庭许可不准录音、录像和摄影。
二、不准随意走动和进入审判区，不得随意退场。
三、不准鼓掌、喧哗、吵闹和实施其他妨害审判活动的行为。
四、未经审判长许可，不准发言提问。
五、不准吸烟和随地吐痰，旁听人员如对法庭审判活动有意见，可在休庭后口头或书面向法院提出。
六、携带通讯工具的请关机。
七、对违反法庭纪律的，审判人员可以口头警告、训诫，也可以没收录音、录像和摄影器材，责令退出法庭或予以罚款拘留。
八、对哄闹法庭、侮辱、诽谤、威胁、殴打审判人员等严重扰乱法庭秩序的人员，依法追究刑事责任。情节较轻的予以罚款、拘留。

对以上宣布的法庭纪律双方听清了吗？

听清了。

下面核实双方当事人身份

北京某建筑公司，住所地北京市顺义区*镇*村*路*号。法定代表人宋某林，经理。

刘某国，男，1978年*月*日出生，汉族，北京某建筑公司办公室主任，北京市顺义区*镇*村*街*号。

曹某雷，北京市*律师事务所律师。

某矿产资源中心，住所地北京市顺义区*镇*村段*号。法定代表人田某普，主任。

刘某波，男，1961年*月*日出生，汉族，北京市顺义区*镇矿产资源中心法律顾问，住北京市顺义区*小区*号。

彭某琪，女，1986年*月*日出生，汉族，北京市顺义区*镇矿产资源中心法律顾问，住北京市顺义区*地区*村*街*号。

某烟花爆竹公司，住所地北京市*区*镇*街*号，法定代表人胡某秋，董事长。（未到庭）。

张某，男，1987年*月*日出生，汉族，某烟花爆竹公司办公室主任，住某烟花爆竹公司。
崔某台，北京市*律师事务所律师。

双方当事人及诉讼代理人对对方出庭人员身份有无异议？

没有

双方当事人及其诉讼代理人符合法律规定，可以参加本案诉讼。现在开庭。北京市顺义区人民法院今天依法公开开庭审理原告某建筑装饰公司诉被告某矿产资源中心、某烟花爆竹公司担保合同纠纷一案，本案适用简易程序审理，由本院代理审判员张林独任审判，由书记员王珊妮担任法庭记录。因被告二某烟花爆竹公司经本院合法传唤未到庭，故本庭依法进行缺席审理。

下面宣布双方当事人在法庭上享有的诉讼权利与应尽的诉讼义务：
诉讼权利有：（1）申请回避的权利；
（2）提出新证据的权利：
（3）进行辩论，请求法庭予以调解的权利；
（4）原告有放弃，变更，增加诉讼请求的权利，被告有对本诉进行反驳及反诉的权利；
（5）最后陈述的权利；
诉讼义务有：（1）听从法庭指挥，遵守法庭纪律的义务；
（2）如实陈述事实的义务；
（3）依法行使诉讼的义务。

双方当事人是否听清楚了，是否申请回避？

听清了，不申请。

现在开始法庭调查，原告陈述起诉事实、理由及诉讼请求。

宣读起诉状（略），我方明确诉讼请求如下，1、判令被告二给付原告工程款4 334 725元。2、判令被告二给付原告警卫人员人工费（自2008年10月16日起至剩余工程款实际给付之日止，按照警卫人员6人，每人每月2000元的标准）。3、判令被告二给付原告利息损失（自2008年10月16日至剩余工程款实际给付之日止）以4 334 725元为基数，按银行同期贷款利率计算。4、判令被告一对被告二的上述债务承担连带责任。5、本案诉讼费由二被告承担。

原告对起诉事实、理由及诉讼请求有无变更或补充？

没有。

被告一，发表答辩意见。

1、原告要求被告一对被告二承担连带给付责任没有事实和法律依据。2、我方在合同中作为资金担保人，只是保管工程款，保证专款专用能够将工程款及时运用于涉案工程中。

下面进行举证质证，原告出示你方证据

1、建筑工程合同（复印件），证明原被告之间的权利义务关系。
2、费用结算表（复印件），证明我方与被告二对工程进行结算的数额。
3、2008年7月18日整改指令书、2008年10月16日整改指令书（复印件），证明工程没有完成的原因。

原告还有证据出示吗？

没有。

原告出示证据材料原件，被告发表质证意见。

对证据1合同的真实性无异议。对证据2因我方没有参与到结算当中所以对数额有异议。对证据3没有异议。

被告有证据出示吗？

1、2008年8月29日的支款条一张、2008年10月13日的支款条一张，金额分别为100万和300万。上面有原告某建筑公司和被告二某烟花爆竹公司的签字。
2、2008年9月10日中国农业银行进账单一张，证明某烟花爆竹公司向中心汇入200万工程款的事实。对应的是2008年10月13日支款条上的款项。
3、北京农村商业银行的汇兑凭证一张，付款人为某烟花爆竹公司，收款人为本中心，证明某烟花爆竹公司向本中心汇入200万工程款的事实。
4、北京农村商业银行转账支票存根三张，金额分别为100万、100万、200万，证明某烟花爆竹公司给被告一的款项被告一都已经支付给原告。
以上证据均为复印件。

原告方质证。

对证据的真实性均无异议。

双方还有证据出示吗？

没有了。

双方对事实有无补充？

没有。

法庭调查结束，下面进行法庭辩论。

原告首先发表辩论意见。

剩余工程还在工地，我方派了六个警卫人员看管，每天都有费用支出。

被告发表辩论意见。

坚持答辩意见及质证意见。

法庭辩论结束。

因被告二某烟花爆竹公司未到庭，故本院不再组织法庭调解，双方什么意见？

没有意见了。

双方作最后陈述。

坚持诉讼请求。

坚持答辩意见。

现在休庭，双方当事人阅笔录无误后签字。

今天的庭审就直播到这里，感谢市高级法院法宣处的姚学谦和赵岩对本次直播给予的大力支持和帮助。同时感谢担任庭审记录工作的顺义区法院书记员陈冉和网管员朱春明。今天的直播就到这里，各位网友，再见！

本直播内容不是法庭记录，不具有法律效力，仅供各位网友参考。