网友留言
2月21日14时,石景山法院审理“承揽合同引发争议 工程进度款未结算”案
- [主持人]:网上直播庭审,公开审判过程,展现法官风采,普及法律知识。各位网友大家好,欢迎关注北京市石景山区人民法院的网络直播。今天我们将共同关注一起建设工程合同纠纷案件。我们将在北京市高级人民法院的支持下,通过北京法院直播网对此次庭审进行网络图文直播,欢迎大家关注![14:07:14]
- [主持人]:依法公开审理的“承揽合同引发争议 工程进度款未结算”案适用简易程序审理,由本院审判员担任蔡景光独任审判,书记员倪晓丽担任法庭记录。[14:07:37]
- [主持人]:首先,我向大家介绍一下案情。
2013年4月25日原告与被告公司签订了项目工程合同一,合同金额556790.00元。根据合同约定此工程项目是按照进度付款。施工期间增加了工程量。2014年10月办理总结算,结算金额为616648.00元,至今为止被告只支付了500000.00元,剩余116648.00元还未支付。2014年4月10日,原告与被告签订合同二,合同金额1783144.00元,在施工期间有工程量的增加,总结算的金额变为2384896.00元。从工程完工至今,被告仍有1054876.00元工程款未支付。诉讼请求:判令被告支付合同一、二工程款。
现在,庭审马上就要开始了。[14:07:54] - [书记员]:现在宣布法庭纪律。
1、未经法庭允许不准录音、录像、摄影;
2、除本院因工作需要允许进入审判区的人员外其他人员一律不准进入审判区;
3、不准鼓掌、喧哗、吵闹和实施其他妨害审判活动的行为;
4、未经审判长许可,不准发言,提问;
5、请关闭各类通讯工具(不断提示);
6、对于违反法庭纪律规则的人,审判人员可以口头警告训诫,也可以没收录音、录像和摄影器材,责令退出法庭或予以罚款、拘留;
7、对哄闹、冲击法庭、侮辱、诽谤、殴打审判人员等严重扰乱法庭秩序的人,依法追究刑事责任,情节较轻的予以罚款。[14:08:34] - [审判员]:现在开庭。首先核对当事人和其他诉讼参加人的基本信息。
原告北京某防腐科技有限公司,住所地北京市丰台区
法定代表人朱某,执行董事。
委托诉讼代理人汪某,女,防腐科技有限公司员工,住单位宿舍。
被告北京首钢建设集团有限公司,住所地北京市石景山区
法定代表人杨某,董事长。(未到庭)
委托诉讼代理人黄某,男,北京某建设集团有限公司员工,住单位宿舍。[14:09:18] - [审判员]:经核对,各方当事人和其他诉讼参加人均符合法律规定,可以参加本案诉讼活动。北京市石景山区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条规定,今天依法适用简易程序,公开开庭审理2019京0107民初107号原告北京某防腐科技有限公司起诉被告北京某建设集团有限公司承揽合同纠纷一案。本案由审判员蔡景光独任审判,由本院书记员倪晓丽担任法庭记录。
审:根据《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定,现向当事人宣布在法庭上享有的诉讼权利和应尽的诉讼义务。[14:10:44] - [审判员]:诉讼权利:
(一)有申请回避的权利;
(二)有提出新的证据的权利;
(三)对争议的事实有辩论权和请求法庭给予调解的权利;
(四)原告有放弃、变更、增加诉讼请求的权利;被告有对本诉进行反驳及反诉的权利;
(五)有最后陈述的权利。
诉讼义务:
(一)依法行使诉讼权利的义务;
(二)听从法庭指挥,遵守法庭纪律;
(三)如实陈述事实;
(四)当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。
各方都听清楚了吗?是否申请回避?[14:11:24] - [双方当事人]:听清楚了,不申请。[14:12:33]
- [审判员]:现在开始法庭调查,首先由原告陈述诉讼请求、事实和理由。[14:21:02]
- [原告 汪某]:诉讼请求:1、判令被告支付合同一工程款116648.00元,利息17120.94元;2、判令被告支付合同二工程款1054876.00元,利息263071.90元;3、判令被告承担此次诉讼费用17865.45元。事实理由:2013年4月25日我公司与被告公司签订了某安置房项目二标段工程(1#、5#防水工程)合同(合同一),合同金额556790.00元。根据合同约定此工程项目是按照进度付款,但是在完成相关进度之后,被告并没有按照合同约定支付进度款,第一笔款项支付是在2014年6月13日。在施工期间,在原有的基础上增加了工程量,在所有工程完毕之后和被告补签了协议,补签后合同金额变为651748.00元。2014年10月办理总结算,结算金额为616648.00元,至今为止被告只支付了500000.00元,剩余116648.00元还未支付。2014年4月10日,我公司与被告签订另一份合同,某商业综合体项目四标段地下室防水工程合同(合同二),合同金额1783144.00元,按照合同约定施工期间被告应支付我公司进度款,我公司在2014年5月已经办理了第一进度的结算款,但被告未按时支付,之后的进度款都未按照合同的约定支付。我公司在工程完工之后,将结算资料提交给被告,被告一直没有办理工程结算,直至2017年6月才将工程结算办理完毕。在施工期间有工程量的增加,总结算的金额变为2384896.00元。从工程完工至今,我公司经常和被告联系,希望能将工程款结清,但是收效甚微,被告仍有1054876.00元工程款未支付。故诉至法院,望贵院支持原告的诉讼请求。[14:21:43]
- [审判员]:被告,针对原告所述事实、理由及诉讼请求进行答辩。[14:23:55]
- [被告]:合同一项目是按照双方约定付款的,利息没有依据,请法院予以驳回。合同二金额不符,请法院驳回。[14:24:39]
- [审判员]:合同一欠了多少钱?[15:05:52]
- [原告 汪某]:3万多。[15:06:17]
- [审判员]:应该付多少?[15:27:06]
- [原告 朱某]:按照合同付95%。[15:27:13]
- [审判员]:1月25日被告给你们支付了8万,你们主张的利息怎么计算?[15:27:21]
- [原告 朱某]:结算单开始,2014年11月5日开始计算,按照国家基本利率算,本金366648元。[15:33:14]
- [审判员]:这里边包括5%的质保金吗?[15:33:49]
- [原告 汪某]:包括。[15:37:00]
- [审判员]:质保金以前的利息多少钱?[15:37:08]
- [原告 汪某]:335815元。[15:37:20]
- [审判员]:按照什么计算?[15:37:27]
- [原告 汪某]:按照国家基本存款利率。[15:37:33]
- [审判员]:这335815里被告有给你们付款的吗?[15:37:51]
- [原告 汪某]:2016年2月4日付了5万,2017年1月23日付了20万,2019年1月25日付了8万多,目前这些钱里就差5%的质保金。[15:38:03]
- [审判员]:质保金何时到期?[15:38:09]
- [原告 朱某]:还有两个月,4月20日到期。[15:38:16]
- [审判员]:合同二欠了多少钱?[15:38:23]
- [原告 汪某]:1054876元。[15:38:28]
- [审判员]:是这样吗?[15:38:35]
- [被告]:是的,按照结算单是这个数额,但是没有合同。[15:39:28]
- [审判员]:总额是多少?[15:39:37]
- [原告 汪某]:2384896元。[15:39:43]
- [被告]:有主合同,没有补充的增量合同。[15:39:51]
- [审判员]:主合同付款怎么约定的?[15:40:01]
- [被告]:合同约定有六个付款节点,第三个节点是回填土施工完6个月后,支付已完工程量的结算价款的30%。第四条是工程竣工完成四方验收并书面确认后,然后支付竣工结算价款的85%。一共2383105元,付了133万。[15:40:09]
- [原告 汪某]:被告应该付我们95%。[15:40:16]
- [审判员]:竣工验收了吗?[15:40:23]
- [被告]:没有。[15:40:29]
- [原告 朱某]:等同验收了,是停工了。[15:40:43]
- [审判员]:为何停工?[15:40:53]
- [原告 朱某]:甲方资金不到位,从施工到现在四年了。[15:41:03]
- [被告]:不是停工,是缓建。[15:41:09]
- [审判员]:现在干不了了吗?[15:41:18]
- [被告]:干不了,还有质量问题。[15:41:24]
- [审判员]:被告现在需要原告做什么?[15:41:34]
- [被告]:需要他们去把防水给处理了。[15:41:41]
- [审判员]:现在不能竣工验收的原因是什么?[15:41:49]
- [被告]:因为业主的原因导致的。[15:41:55]
- [审判员]:下面进行举证质证,首先,由原告就起诉的事实和理由进行举证,举证时请逐一说明证据名称、内容以及证明目的。[15:42:03]
- [原告 汪某]:(提交)证据一、原告营业执照副本复印件,证明原告身份;证据二、被告工商登记基本信息,证明被告身份;证据三、某安置房项目二标段工程(1#、5#防水工程)合同(合同一)复印件,证明原告与被告成立合法有效的工程合同;证据四、(合同一)补充协议,证明增加工程量;证据五、(合同一)开具的发票复印件;证据六、(合同一)收款凭证复印件;证据七、工程款结算证明(合同一结算证明)复印件,证明应付的工程款金额;证据八、某商业综合体项目四标段地下室防水工程合同(合同二)复印件,证明原告与被告成立合法有效的工程合同;证据九、(合同二)工程进度款结算证明复印件(2014年5月、7月、9月)(合同二)工程总结算证明复印件,证明每一进度应付的工程款金额;证据十、(合同二)工程总结算证明复印件,证明应支付的工程款总金额;证据十一、(合同二)开具的发票;证据十二、(合同二)收款凭证。[15:42:15]
- [审判员]:下面,由被告对原告提交的证据进行质证,质证时请围绕证据的真实性、合法性及关联性。[15:42:38]
- [被告]:证据的真实性均认可,证明目的不认可。合同一已经付到95%了,合同二因业主原因导致不能竣工验收,不应该付95%。[15:42:45]
- [审判员]:被告是否有证据提交法庭?[15:42:54]
- [被告]:没有。[15:43:04]
- [审判员]:举证质证环节结束,下面进行法庭询问。双方应如实回答法庭提出的问题,第二项诉求2384896元,应该付多少?[15:43:11]
- [原告 汪某]:付95%,2265651.2元。[15:43:18]
- [审判员]:现在付了多少?[15:43:30]
- [审判员]:付了1330020元,还需要付935631.2元。[15:43:54]
- [审判员]:原告主张的利息损失依据什么?[15:44:05]
- [原告 汪某]:按银行同期存款利率,从2014年12月1日开始算。[15:44:15]
- [审判员]:双方当事人还有无补充?[15:44:22]
- [原告 汪某]:没有,就是让被告尽快付款。[15:44:30]
- [被告]:没有。[15:44:40]
- [审判员]:判决书怎么送达?[15:44:46]
- [原告 汪某]:请求人民法院通过邮寄方式向我方送达本案裁判文书。[15:44:53]
- [被告]:请求人民法院通过邮寄方式向我方送达本案裁判文书。[15:45:01]
- [审判员]:根据各方当事人申请,本院将根据当事人填写的送达地址确认书中载明的受送达地址通过邮寄方式向当事人送达本案裁判文书。因受送达人自己提供或者确认的送达地址不准确、拒不提供送达地址、送达地址变更未及时告知人民法院、受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收,导致诉讼文书未能被受送达人实际接收的,文书退回之日视为送达之日。各方当事人是否听清楚了,是否有异议?[15:45:18]
- [双方当事人]:听清楚了,没有异议。[15:45:30]
- [审判员]:法庭调查结束,下面进行法庭辩论。首先,由原告方发表辩论意见。[15:45:40]
- [原告 汪某]:坚持诉讼请求。[15:45:47]
- [审判员]:被告方发表辩论意见。[15:45:53]
- [被告]:坚持答辩意见。[15:46:00]
- [审判员]:现在闭庭,当事人阅读庭审笔录,确认无误后签字。[15:46:21]
- [声明]:本次直播不是庭审笔录,不具有法律效力。[15:46:58]